Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Gewerbekunden (Unternehmer)
Baran Haustechnik
Lorenz-Görtz-Str. 1c,
41238 Mönchengladbach
Telefon: 0179 / 4256046
E-Mail: info@baran-haustechnik.de
Website: www.baran-haustechnik.de
Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Wir weisen die
Umsatzsteuer in unseren Rechnungen gesondert aus.
1. Geltungsbereich
- Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Baran Haustechnik (nachfolgend „Auftragnehmer“) und Unternehmern im Sinne des § 14 BGB (nachfolgend „Kunde“).
- Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nur Vertragsbestandteil, wenn der Auftragnehmer deren Geltung ausdrücklich schriftlich zustimmt.
- Diese AGB gelten auch für zukünftige Geschäfte, ohne dass erneut auf sie hingewiesen werden muss.
2. Vertragsabschluss
- Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
- Ein Vertrag kommt mit schriftlicher Auftragsbestätigung oder durch Ausführung der Leistung zustande.
- Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
3. Leistungsumfang
- Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Angebot, der Auftragsbestätigung oder schriftlichen Vereinbarungen.
- Änderungswünsche des Kunden sind schriftlich mitzuteilen und können zu Preis- oder Terminänderungen führen.
- Technisch oder gesetzlich notwendige Änderungen der Leistung bleiben vorbehalten, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
- Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
- Die erste Arbeitsstunde wird immer voll berechnet, danach erfolgt die Abrechnung im 30
Minuten-Takt. - Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
- Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, gesetzliche Verzugszinsen sowie Mahngebühren und Kosten der Rechtsverfolgung zu verlangen. Für Arbeiten, die außerhalb der Geschäftszeiten ( Montag bis Freitag, 8;00-17:00 Uhr ) sowie an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen durchgeführt werden, wird ein Notdienstaufschlag berechnet:
• Montag bis Freitag:- 17:00 – 20:00 Uhr: 25 % Aufschlag auf den regulären Stundensatz. – 20:00 – 07:00 Uhr: 50 % Aufschlag auf den regulären Stundensatz.
• Samstag: – 50 % Aufschlag auf den regulären Stundensatz.
• Sonn- und Feiertage: – 100 % Aufschlag auf den regulären Stundensatz.
5. Mitwirkungspflichten des Kunden
- Der Kunde stellt sicher, dass alle für die Leistungserbringung notwendigen Voraussetzungen rechtzeitig vorliegen (z. B. Zugang zu Räumen, Freihalten von Arbeitsbereichen, Bereitstellung erforderlicher Informationen).
- Verzögert sich die Ausführung durch fehlende Mitwirkung, trägt der Kunde die daraus entstehenden Mehrkosten und Terminverschiebungen.
6. Ausführungsfristen
- Fristen und Termine sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt wurden.
- Bei unvorhersehbaren Ereignissen (z. B. höhere Gewalt, Lieferverzögerungen, behördliche Anordnungen) verlängern sich vereinbarte Fristen angemessen.
- Schadensersatzansprüc e wegen Verzugs bestehen nur im Rahmen von Ziffer 9 dieser AGB
7. Abnahme
- Nach Fertigstellung wird der Kunde zur Abnahme aufgefordert.
- Erfolgt keine Abnahme innerhalb von 7 Tagen nach Fertigstellung, gilt die Leistung als abgenommen, sofern keine wesentlichen Mängel schriftlich angezeigt wurden.
- Teilleistungen können gesondert abgenommen und abgerechnet werden.
8. Gewährleistung
- Für Mängel haftet der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 634 ff. BGB), soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Abnahme, soweit keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.
- Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Abnahme, schriftlich mitzuteilen.
- Der Auftragnehmer ist zur Nacherfüllung berechtigt. Erst nach zwei erfolglosen Nacherfüllungsversuchen kann der Kunde Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
9. Haftung
- Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.
- Bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.
- Für entgangenen Gewinn, Produktionsausfall oder mittelbare Schäden wird nicht gehaftet, soweit gesetzlich zulässig.
- Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
10. Eigentumsvorbehalt
- Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
- Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und im Schadensfall (z. B. Diebstahl, Feuer, Wasser) den Auftragnehmer unverzüglich zu informieren.
11. Datenschutz
- Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Vertragsabwicklung und Rechnungsstellung gemäß DSGVO und BDSG verarbeitet.
- Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung unter: https://baran haustechnik.de/datensc utz
12. Schlussbestimmungen
- Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.
- Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
- Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
- Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Auftragnehmers, soweit gesetzlich zulässig.
Stand: 04.11.2025
Baran Haustechnik –
www.baran-haustechnik.de
info@baran-haustechnik.de